一、合同编号：lygl-24l020
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程建设工程施工合同
三、项目编码：hb************
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程项目
五、合同主体
******法院本级
地址：河北省张家口市桥东区胜利中路16-1号1号楼
联系方式：赵主任
******有限公司
******办事处阳光路006号
联系方式：尹汉贻******
六、合同主要信息
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程
规格型号：对张家口市桥东区东望山人民法庭安检室、锅炉房、浴室、食堂、院内道路、大门进行修缮改建，提高法庭的安全性、方便性，满足人民法庭建设要求。（工程量清单范围内全部内容）
主要标的数量：1
主要标的单价：******.00
合同金额：******.00
履约期限、地点等简要信息：合同履行期限（工期）：自签订合同后8个月内完工。建设地点：采购人指定地点。
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025-01-10
八、合同公告日期：2025-01-13
九、其他补充事宜：
合同
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程建设工程施工合同
三、项目编码：hb************
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程项目
五、合同主体
******法院本级
地址：河北省张家口市桥东区胜利中路16-1号1号楼
联系方式：赵主任
******有限公司
******办事处阳光路006号
联系方式：尹汉贻******
六、合同主要信息
******法院东望山人民法庭附属用房修缮改建工程
规格型号：对张家口市桥东区东望山人民法庭安检室、锅炉房、浴室、食堂、院内道路、大门进行修缮改建，提高法庭的安全性、方便性，满足人民法庭建设要求。（工程量清单范围内全部内容）
主要标的数量：1
主要标的单价：******.00
合同金额：******.00
履约期限、地点等简要信息：合同履行期限（工期）：自签订合同后8个月内完工。建设地点：采购人指定地点。
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2025-01-10
八、合同公告日期：2025-01-13
九、其他补充事宜：
合同
